Contratos
Considerando a publicação do Acórdão n.º 1855/2018 - Plenário determinando que o inteiro teor dos Contratos e Aditivos celebrados no âmbito da autarquia sejam disponibilizados no site do Inmetro, listamos abaixo cópias de todos os instrumentos jurídicos citados anteriormente para fim de publicidade.
Informações sobre os contratos do Inmetro também estão disponíveis no Portal da Transparência. Tais informações são obtidas do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal (SIASG) e atualizadas periodicamente.
2022
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
| Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 09/2019, por 12 (doze) meses e reajustar o valor do contrato em 10,07%, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); | METROSUL SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA. | |
| Alterar o Contrato nº 15/2018, em razão da incorporação da empresa originalmente contratada GERO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela empresa MEC-Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA. passando a empresa incorporadora a suceder a incorporada, desde 01/07/2022, em todos os direitos e obrigações contratualmente previstos, conforme Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 15/2018 | MEC-Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA. | |
| PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 09/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/10/2022 a 21/10/2023, REAJUSTAR o valor do contrato em 10,07%, referente ao exercício de 2022, correspondente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2023 com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e ACRESCER a quantidade de 05 unidades do serviço de preparação da superfície e pintura de pesos-padrão de ferro fundido de 20 kg ao contrato, totalizando 115 unidades, o que corresponde ao acréscimo de 4,5452% sobre o valor atualizado do contrato, totalizando R$129,43. | J. A. ALVES DA SILVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | |
| A prorrogação, por mais 12 meses do Contrato nº 07/2019, conforme previsto na Cláusula Quinta - Dos Prazos e nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, com início na data de 18/09/2022 e término em 18/09/2023 e o reajuste em 11,89% (onze inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) no valor inicial do contrato, conforme previsto na Cláusula Quarta - Da Alteração do Contrato e nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. | CEIMIC REGIONAL SUL ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA | |
| A prorrogação, por mais 12 meses do Contrato nº 10/2021, com início na data de 01/09/2022 e término em 01/09/2023 e o acréscimo de 25% no valor do item 8 - Fornecimento de Peças, o que representa aumento de 4,5961% no valor inicial da contratação. | RK - COMERCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI. | |
| A prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 09/2021, com início na data de 19/08/2022 e término em 19/08/2023 | ROTA SMART MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA | |
| PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 03/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 17/06/2022 a 17/06/2023 e REAJUSTAR o valor do contrato em 12,13% (doze inteiros e treze décimos de milésimos por cento) correspondente ao período de 17/06/2022 a 17/06/2023, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) do mês de abril de 2022 | RIGUER SUL SERVIÇOS LTDA | |
| Prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 08/2019, com início na data de 19/09/2022 e término em 19/09/2023 e reajuste de valor. | MARINHO ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | |
| SUPRIMIR 1,1676% (um inteiro e um mil seiscentos e setenta e seis centésimos de milésimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir de 01 de junho 2022, equivalente a R$ 79.819,32 (setenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea ?b?, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993 e ALTERAR a Cláusula Terceira ? Preço, em função da supressão | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 05/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/06/2022 a 12/06/2023, nos termos do art. 57, II e art. 65,II, letra d, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e REAJUSTAR o valor do contrato em 11,30% (onze inteiros e trinta décimos de milésimos por cento) correspondente ao período de 12/06/2022 a 12/06/2023, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) do mês de março de 2022, conforme previsto nos termos do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666 de 1993 e Cláusula Sexta do contrato supracitado | CEIMIC REGIONAL SUL ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA | |
| SUPRIMIR 0,635% (seiscentos e trinta e cinco centésimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir de 30 de dezembro 2021, equivalente a R$ 43.384,14 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea ?b?, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993; ALTERAR a Cláusula Terceira ? Preço, em função da supressão e REPACTUAR os valores do Contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, vale alimentação e plano de benefício familiar, com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, a partir de 01 de janeiro de 2022. | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | |
| ACRESCENTAR 1,2410% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 1.006,04 (um mil seis reais e quatro centavos) , nos moldes do art. 65, inciso I, alínea ?b?, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993; ACRESCENTAR ao item 09 do Quadro Analítico da Contratação (doc. SEI 0993432, anexo ao Contrato) - AR CONDICIONADO - GÁS, o quantitativo de 21 unidades, totalizando 107 unidades contratadas, correspondente a 24,42 % do valor total para o referido item" e ALTERAR a Cláusula Terceira ? Preço, em função do acréscimo. | RK - COMERCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI | |
| A compensação de valores de aluguel apurados nos anos de 2021/2022 e a diferença de IPTU e de Seguro de Incêndio apropriado a menor. | IMOBILIÁRIA BASSANESI LTDA | |
| A prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 06/2019, com início na data de 31/07/2022 e término em 31/07/2023 | IMOBILIÁRIA BASSANESI LTDA | |
| Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | ROBSON S LACERDA | |
| A aquisição de misturas gasosas de etanol em nitrogênio, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital. | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
2021
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
| TERMO ADITIVO Nº 24/202 | Prorrogar a vigência por 12 meses e reajustar o valor em 9,94%, conforme índice IPCA/IBGE. | METROSUL SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA |
| 09/2019 | Prorrogação contratual e reajuste de valor referente ao período de 2021. Vigência: 17/06/2022 a 17/06/2023 | ADVENTO DESENTUPIDORA E SERVIÇOS LTDA |
| 32/2021 | PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 02/2018, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/02/2022 a 31/01/2023, nos termos do art. 57, II e art. 65,II, letra d, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e REAJUSTAR o valor do contrato a posteriori, correspondente ao período de 01/02/2022 a 31/01/2023, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) do mês de dezembro de 2021, assim que divulgado, conforme previsto nos termos do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666 de 1993 e Cláusula Quarta do contrato supracitado. |
SUZANA CORREIA BARCELOS & CIA LTDA - ME |
| 17/2021 | Contratação de de serviços continuados de Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de apoio administrativo de acordo com este Termo de Referência e seus anexos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
| 15/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INMETRO NO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | Telefônica do Brasil S.A. |
| 14/2021 | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 07/2020 e seus Anexos. | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A |
| 13/2021 | Contratação serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da administração pública federal - apf, por demanda e no âmbito município de porto alegre e parte da região metropolitana. | TELE TAXI CIDADE LTDA |
| 09/2020 | Prorrogação por 12 meses (vigência 22/10/2021 a 21/10/2022) o termo de contrato e reajustar o valor conforme índice IPCA 9,39% | J.A. Alves da Silveira Construções Eireli - ME |
| 3º Termo Aditivo nº 22/2021 ao Contrato 08/2019 | PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 08/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/09/2021 a 18/09/2022, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993 e REAJUSTAR o valor do contrato em 9,39% (nove inteiros e trinta e nove centésimos por cento), referente ao exercício de 2021, correspondente ao período de 19/09/2021 a 18/09/2022, com base na aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA), previsto nos termos do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666 de 1993 e Cláusula Quarta do contrato supracitado | MARINHO ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
2020
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
| 25/2020 | Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento de frota para implementação e operação de sistema de abastecimento de combustível dos veículos automotores da frota do Inmetro, em todo o território nacional | Trivale Administração Ltda. |
| 24/2020 | Contratação de serviço de manutenção de extintores de incêndio, para atender a demanda do Inmetro | Jones Sistemas de Incêndio Ltda. |
| 23/2020 | Contratação de serviços de fornecimento e instalação de piso nas torres 1 e 2 do 7.º andar do prédio do BCB, no Centro do Rio de Janeiro | Soluções em Revestimentos Eirelli |
| 22/2020 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial do INMETRO | Eletrodata Engenharia Ltda. |
| 21/2020 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços manutenção evolutiva e corretiva de soluções através de automação de processos de negócios e aquisição de atualização de licença de uso na ferramenta Orquestra BPMS para atendimento das necessidades do INMETRO | SML Consultoria e Tecnologia em Informática S/A. |
| 20/2020 | Contratação da Fundação de Apoio com a finalidade de dar apoio à gestão administrativa e financeira ao projeto de pesquisa intitulado de “Sistema de Homologação e Certificação de Produtos de Defesa Cibernética (SHCDCiber)” | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa |
| 19/2020 | Aquisição de cartão de visita | Compra Integrada Solução em Comércio e Serviços Eireli |
| 18/2020 | Contratação de Companhia Seguradora para cobertura de Riscos Nomeado dos bens móveis e imóveis do INMETRO | Chubb Seguros Brasil S.A. |
| 17/2020 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte aéreo de cargas e encomendas pelo sistema porta-à-porta em âmbito nacional, incluindo os percursos e as operações necessárias à retirada e entrega dos bens para atender as necessidades do INMETRO | Rhana Transportes Internacionais Ltda. |
| 16/2020 | Aquisição de gases e substâncias químicas, a serem utilizadas nos laboratórios da Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia (Dimci), Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida (Dimav) e Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) | White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. |
| 15/2020 | Contratação de serviços de de soluções de E-mail Gateway (AntiSpam) e de Endpoint Protection Platform (EPP), de forma integrada as suas unidades regionais do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Brasília | DMK3 Tecnologia Ltda. |
| 14/2020 | Contratação de serviços de de soluções de E-mail Gateway (AntiSpam) e de Endpoint Protection Platform (EPP), de forma integrada as suas unidades regionais do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Brasília | VTECH Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli |
| 13/2020 | Contratação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – APF, por demanda e no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro-RJ. | Cooparioca Cooperativa de Trabalho de Táxi Carioca Ltda. |
| out/20 | Contratação de empresa de transporte, para a prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos extraordinários, Resíduos de Serviço de Saúde e Resíduos Perigosos, com fornecimento de material de apoio | Ultrasol Ambiental Ltda.-EPP |
| 09/2020 | Contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – APF, por demanda e no âmbito do Distrito Federal – DF | VIP Service Club Locadora e Serviços Ltda. |
| 08/2020 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apólice coletiva para até 53 estagiários do Inmetro | MBM Seguradora S.A. |
| 07/2020 | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde e de Resíduos Perigosos | Renove Soluções Ambientais Ltda. |
| 06/2020 | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviço de Saúde e de Resíduos Perigosos | Ultrasol Ambiental Ltda. |
| 05/2020 | Contratação de assinatura anual de jornais e revistas online (fornecidas através da internet) | Eldex distribuidora de Jornais e Revistas Ltda.-ME |
| 04/2020 | Contratação de assinatura anual de jornais e revistas online (fornecidas através da internet) | S/A O Estado de S.Paulo |
| 02/2020 | Cessão de 2.096,54m:d e área privativa disponível no edifício situado na Avenida Presidente Vargas n' 730 - Centro. CEP 20071-900,n o Rio de Janeiro (RJ), de propriedaded o CEDENTE, a títulog ratuito,p ara ser utilizadoú nica e exclusivamentec omo escritóriod o INMETRO no Rio de Janeiro |
Banco Central do Brasil |
| 01/2020 | Contratação de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, regularmente matriculado na Junta Comercial, para preparar, organizar e conduzir leilões públicos dos bens móveis (inclusive veículos) passíveis de alienação, de propriedade do Inmetro e demais Órgãos de RBMLQ-I | Sandra Sevidanes |
2019
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
| 44/2019 | Contratação de Serviço de desinstalação, reinstalação com testes de performance, manutenção preventiva, manutenções corretivas e fornecimento de peças para espectrômetro de massas modelo Delta V SN 8278D acoplados aos acessórios GC/EA/ CONFLO. | Sens Representações Comerciais Ltda. |
| 43/2019 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Agente de Integração, que deverá atuar em conjunto com o INMETRO e instituições de ensino superior | Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) |
| 42/2019 | Aquisição de 02 (dois) banhos termostáticos de aquecimento com controlador para o Laboratório de Fluidos (Laflu) | Nova Analítica Importação e Exportação Ltda. |
| 41/2019 | Contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, para o equipamento Carl ZEISS modelo ORION número de série #6030 | Carl Zeiss do Brasil Ltda. |
| 40/2019 | Aquisição de uma marcadora a laser para blocos-padrão de dureza e para materiais metálicos em geral | Atakama Comércio de Materiais e Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. |
| 39/2019 | Aquisição de aparelhos de medição para atender aos laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) e da Divisão de Metrologia em Tecnologias da Informação e Telecomunicações (Dmtic) | Hameg Comércio de Eletrônica e Importação Ltda. |
| 38/2019 | Aquisição de aparelhos de medição para atender aos laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) e da Divisão de Metrologia em Tecnologias da Informação e Telecomunicações (Dmtic) | N.H.NETO Comércio de Instrumentos de Medição - EPP |
| 37/2019 | Aquisição de aparelhos de medição para atender aos laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) e da Divisão de Metrologia em Tecnologias da Informação e Telecomunicações (Dmtic) | Fluke do Brasil Ltda. |
| 36/2019 | Aquisição de aparelhos de medição para atender aos laboratórios da Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) e da Divisão de Metrologia em Tecnologias da Informação e Telecomunicações (Dmtic) | Volts Comércio de Produtos de Teste e Medição Ltda. |
| 35/2019 | Aquisição de equipamentos para montagem de protótipos visando à implementação de RTM de Bombas Medidoras de Combustiveis Líquidos |
Centerdata Análises de Sistemas e Serviços de Informática Eireli |
| 34/2019 | Aquisição de equipamentos para montagem de protótipos visando à implementação de RTM de Bombas Medidoras de Combustiveis Líquidos |
3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda. |
| 33/2019 | Aquisição de equipamentos para montagem de protótipos visando à implementação de RTM de Bombas Medidoras de Combustiveis Líquidos |
Scorpion Informática Eireli |
| 32/2019 | Aquisição de equipamentos para montagem de protótipos visando à implementação de RTM de Bombas Medidoras de Combustiveis Líquidos |
Bravo Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 31/2019 | Prorrogação do Contrato nº 031/2019 por mais 06 (seis) meses, contados a partir do dia 02 de junho de 2020 | Studio G Construtora Ltda. |
| 31/2019 | Contratação de empresa para a execução de obra de Engenharia, na execução de cobertura em telhas termo acústica, calhas e rufos e recuperação das fachadas do Bloco B e C, edifício n° 27 – Laboratório de Biotecnologia | Studio G Construtora Ltda. |
| 30/2019 | Contratação de empresa para realizar o planejamento, coleta de dados quantitativos e apresentação de resultados de pesquisa de opinião, do tipo face a face, em âmbito nacional com a população brasileira acerca de seus hábitos de consumo e da imagem institucional do Inmetro | GMR Inteligência de Mercado Ltda. EPP |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 29/2019 | Prorrogação do Contrato nº. 029/2019 por mais 06 (seis) meses, contados a partir do dia 02 de junho de 2020 | J.D. Prestes Eireli |
| 29/2019 | Contratação de serviços técnicos especializados aquisição e instalação de 02 (duas) Unidades Resfriadoras de Líquido (Chillers), Tipo Parafuso, Condensação a Ar, 380V, Trifásico e Capacidade 250 TR (cada) para operar como Reserva (Backup) do sistema de climatização dos laboratórios e escritórios da Diretoria de Metrologia Científica (DIMCI), localizados nos Prédios 01, 02, 03 e 04 da Área II do Campus do INMETRO | J.D. Prestes Eireli |
| 28/2019 | ontratação de serviços de tradução técnica de documentos, não juramentada, de português para inglês, e vice-versa | Comunica - Agência de Comunicação Eireli |
| 26/2019 | Contratação de serviços técnicos continuados especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo serviços relacionados ao: desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software; sustentação e manutenção de soluções de software legado e desenvolvimento de portais web e; mensuração de tamanho de soluções de software, validação de mensurações realizadas na modalidade fábrica de métricas do INMETRO | Eficácia Organização Ltda. |
| 25/2019 | Contratação de serviços técnicos continuados especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo serviços relacionados ao: desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software; sustentação e manutenção de soluções de software legado e desenvolvimento de portais web e; mensuração de tamanho de soluções de software, validação de mensurações realizadas na modalidade fábrica de métricas do INMETRO | Basis Tecnologia da Informação S.A. |
| 24/2019 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de crachá de identificação funcional e prendedores de crachás (cordão personalizado) para os servidores, bolsistas e estagiários do Inmetro | Rio & Mondial Comércio e Serviços Ltda. |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 23/2019 | A alteração das especificações do objeto do Contrato 23/2019, compreendendo novas redações para os itens 2., 10.2., 10.11.1 e 11.2.3.2 do Termo de Referência, e a prorrogação do Contrato nº 23/2019, por um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 18 de setembro de 2020. | CTIS Tecnologia S.A. |
| 23/2019 | Contratação de serviços técnicos continuados especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo serviços relacionados à operação, monitoramento, atendimento aos usuários e suporte da infraestrutura de TI do INMETRO | CTIS Tecnologia S.A. |
| 22/2019 | ||
| 21/2019 | ||
| 20/2019 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de reparo nas calhas e rufos do prédio 47 |
Funelaria Imperial Ltda. |
| 17/2019 | ||
| 15/2019 Termo aditivo | ||
| 15/2019 | ||
| 14/2019 Termo aditivo | ||
| 14/2019 | ||
| 013/2019 | Aquisição de material permanente, classificado como Máquina de Gelo para o Laboratório de Termometria, da Divisão de Metrologia Química e Térmica - Dimqt, |
Brásidas Eireli |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 12/2019 | Prorrogação do Contrato 12/2019 por mais 12 (doze) meses, a partir de 09/08/2020 | Fokus Informática e Microfilmagem Eireli |
| dez/19 | Contratação de serviços de digitalização de documentos de Assentamento Funcional Digital (AFD), no que tange o acervo físico legado, para as Unidades Pagadoras (UPAGs) dos órgãos/entidades da Administração Pública | Fokus Informática e Microfilmagem Eireli |
| nov/19 | Aquisição de carimbo, refil (almofada) e borracha | TA-KELL Serviços Gráficos em Geral Eireli |
| 2.° Termo Aditivo ao Contrato 10/2019 | a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 10/2019, por mais 12 meses a partir de 30 de maio de 2020 | Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 10/2019 | Supressão de 19,59% (dezenove vírgula cinquenta e nove por cento) do objeto do Contrato | Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. |
| 010/2019 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de controle de pragas e vetores nas dependências do Inmetro | Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. |
| 2.° Termo Aditivo ao Contrato 009/2019 | Prorrogar a vigência do Contrato nº 009/2019 por mais 12 (doze) meses, a partir de 20 de junho de 2020, e Alterar as especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos | Waters Technologies do Brasil Ltda. |
| 1.° Termo Aditivo ao Contrato 009/2019 | Retificação da "Cláusula Segunda - Vigência" do Contrato n.º 009/2019 inicialmente pactuado, a respeito da possibilidade de prorrogação contratual com base no art. 57, II da Lei 8.666/93. | Waters Technologies do Brasil Ltda. |
| 09/2019 | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos da marca WATERS TECHNOLOGIES | Waters Technologies do Brasil Ltda. |
| 03/2019 | Consultoria especializada em elaboração de missão institucional | Blackbox Design e Comunicação Ltda. |
| 02/2019 | Agenciamento de viagens para voos regulares domésticos e internacionais | Tristar Viagens e Turismo Ltda. |
2018
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
|
Agente de integração para intermediar o recrutamento, a seleção, o encaminhamento e o acompanhamento de estudantes para preenchimento de oportunidades de estágio não obrigatório |
ISBET – Instituto Brasileiro Pro- |
|
|
Serviços de reparos iniciais e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de proteção de energia tipo nobreaks e estabilizadores, com reposição de peças, baterias e incluindo a configuração e ativação de todos os softwares necessários ao funcionamento adequado dos equipamentos |
Energywork Comércio e Serviços - Eletro Eletrônicos Ltda. |
|
|
Serviços técnicos especializados de abertura do compressor centrífugo, inspeção de componentes, folga e manutenção corretiva para restabelecimento das unidades resfriadores de líquido |
Springer Carrier Ltda. |
|
|
Manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, para os microscópios eletrônicos FEI - THERMO |
Altmann S.A. Importação e Comércio |
|
|
Compra de energia regulada; Uso de sistema de distribuição; Fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras do GRUPO B |
Light Serviços de Eletricidade S.A. |
|
|
Aluguel de 02 (duas) Unidades Resfriadoras de Líquido (URL), condensação a AR, 220V , trifásico e capacidade total de 500 TR |
Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A. |
|
|
Concessão de uso, a título oneroso, de uma área, medindo 951,45 m² (novecentos e cinquenta e cinco e quarenta e cinco metros quadrados), situada nas dependências do CONCEDENTE, imóvel de propriedade da União, localizado na Avenida Nossa Senhora das Graças, nº 50, Xerém, Duque de Caxias |
EXB Eventos Eitreli Eirelli |
|
|
Serviços de apoio administrativo |
Plansul Planejamento e Consultoria Eireli |
|
|
Serviços de transportes |
Bel Tour Turismo e Transportes Ltda. |
|
|
Aquisição e instalação de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers), tipo parafuso, condensação de ar, 380V, trifásico, capacidade 160 TR. |
J.D. Prestes Eireli |
|
|
Serviços de engenharia para reforma dos reservatórios de 500m e 1000m do prédio 16, da estação de bombeamento de água (EBA), da cisterna e reservatórios do Prédio 20 do campus do Inmetro em Xerém. |
Zart - Engenharia Ltda. |
|
|
Manutenção preventiva de ponte rolante, com a instalação de um sistema de blindagem e inspeção do barramento elétrico |
Alfa Manutenção Industrial Eireli |
|
|
Fornecimento e gerenciamento de coleção de normas técnicas nacionais, internacionais e estrangeiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
|
|
Serviços de apoio administrativo |
CTZ Consultoria e Informática Ltda. |
|
|
Aquisição de um veículo caminhonete pick-up 4x4 para o serviço de rastreabilidade dos padrões de volume RBMLQ-I na verificação e fiscalização de veículos tanques rodoviários e ferroviário |
Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda. |
|
|
Manutenção preventiva e corretiva de software de automação, bem com o dos demais componentes que compõem o sistema de controle e automação de ar condicionado central existente no complexo tecnológico do Inmetro |
SLG Comércio de Sistemas de Automação Ltda. |
|
|
Administração, gerenciamento e controle de frota |
Ticket Soluções HDFGT S/A. |
|
|
Manutenção, com fornecimento de peças, para equipamentos da marca Agilent |
Agilent Technologies Brasil Ltda. |
|
|
Manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, com fornecimento de pneus, peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, bem como serviço de reboque de veículos automotores leves, utilitários e pesados |
Aliança Carvalho Comercio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos Ltda. |
|
|
Manutenção corretiva em equipamentos do Laboratório de Metrologia em Energia Elétrica (Lamel) e Laboratório de Metrologia em Alta Tensão (Lamat) da Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) |
Bohnen+Messtek - Importacao e Comercio de Equipamento Ltda. |
|
|
Desembaraço aduaneiro de equipamentos, documentos e outros remetidos ao Inmetro, originários de diversos países, desembaraço de doações, importação, admissão, exportação temporária, agenciamento de cargas internacionais, cobertura de seguro para todas as cargas do Inmetro, da origem até o destino final, assessoria e consultoria em comércio exterior e transporte rodoviário e/ou aéreo nacional |
Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. |
|
|
Pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, com serviços de análise especializados, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases |
Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda. |
|
|
Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do contratante, obedecidas as determinações contidas na legislação pertinente e nas demais normas complementares específicas, principalmente com diretrizes e orientações técnicas do Sistema de Comunicação do Governo do Poder Executivo Federal - SICOM. Exclui-se da distribuição a publicidade legal de interesse do contratante feita nos órgãos ou veículos de divulgação oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios |
Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC |
|
|
Organização de eventos |
Barcelô Eventos Eireli |
|
|
Contratação de empresa especializada para reparo, manutenção e atualização da base BNWEB Biblioteca Nativa do acervo bibliográfico do Inmetro |
CTY Informática Ltda. |
|
|
Operação, controle, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos sistemas de climatização, de refrigeração comercial e/ou doméstica e de ar comprimido |
Renov Ar Condicionado Ltda. |
|
|
Manutenção de infraestrutura de datacenter, incluindo UPS e sistema de refrigeração |
Schneider Electric It Brasil Industria e Comércio de Equipamento Eletrônicos Ltda. |
|
|
Manutenção geral e corretiva de ponte rolante, incluindo inspeções mecânica e elétrica, lubrificação em equipamentos, eliminação dos vazamentos de óleo, recolocação de cabos soltos, confecção de relatórios de inspeção e manutenção, fornecimento e troca de peças e óleo |
Alfa Manutenção Industrial Eireli |
|
|
Serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para terminais fixos e móveis |
Claro S.A. |
|
|
Execução de obra de adequação do sistema de esgotamento e sanitário do Campus do Inmetro em Xerém, Duque de Caxias |
Studio G Construtora Ltda. |
|
|
Aquisição de nnonano Anidro 99%, necessários para a utilização como padrão de referência no sistema de pesagem hidrostática e na calibração de densímetros digitais no Laboratório de Fluidos - Dinam/Dimci |
United Chemicals Instrumentos Cientificos Ltda. |
|
|
Serviços técnicos especializados de engenharia para substituição do sistema de proteção secundária da cabine medidora (entrada de energia) do Inmetro |
Torres Manutenção e Instalações -Elétricas Ltda. |
|
|
Aquisição de solução de proteção de rede para segurança de tráfego perimetral e da rede interna, com características de Next Generation Firewall (NGFW), incluindo recursos de detecção de ameaças do tipo “Zero Day”, Filtro WEB (URL), VPN, Antivírus e IPS, com tualização de assinaturas de proteção, garantia de 36 (trinta e seis) meses, suporte 24x7x365, instalação e treinamento |
2R Datatel Teleinformática Ltda. |
2017
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
|
Serviços de conectividade de instalações do Inmetro, consultoria e suporte técnico técnico ao Inmetro e provimento de serviços de conectividade e avançados da RNP |
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa- RNP |
|
|
Aquisição de 4 chaves seccionadoras tri polar de média tensão 15kv para atender a cabine medidora (entrada de energia) do Inmetro |
Nova Serviços W Instalações - Elétricas Eireli - ME |
|
|
Emissão de certificado digital em Token Criptográfico |
Certisign Certificadora Digital S.A. |
|
|
Agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos |
Voetur Turismo e Representações Ltda. |
|
|
Processamento de dados, via hod (host on demand), aos sistemas desenvolvidos na plataforma computacional de grande porte produzidos em ambientes computacionais externos ao SERPRO, mediante os recursos providos pelo SERPRO |
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) |
|
|
Impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (tonner, cilindro, etc.), exceto papel, para atender as necessidades de impressão do Instituto |
Simpress Comercio, Locação e Serviços S/A |
|
|
Operacionalização do atendimento aos cidadãos usuários dos serviços do Inmetro, incluindo a disponibilização da infraestrutura tecnológica e instalações físicas |
Rio Minas Terceirização e Administração de Serviços Ltda. |
|
|
Manutenção de sistemas, compreendendo antendimento de demandas corretivas, adaptativas, perfectivas e atividades complementares de sustentação dos ambientes de desenvolvimento para o Inmetro |
Linkcon Ltda. - EPP |
|
|
Limpeza, asseio e conservação das dependências do Inmetro |
Cardeal Gestão empresarial e Serviços Ltda. |
|
|
Execução do remanescente do contrato n.º 09/2016, celebrado para prestação de serviços de limpeza, conservação, movimentação de equipamentos e mobiliários nas dependências do INMETRO |
T&S Locação de Mão de Obra em Geral - EIRELI |
|
|
Locação de salas comerciais no Setor de Indústrias Gráficas, Brasília, DF, para abrigar as instalações do Inmetro |
Harpia Negócios Imobiliários e Serviços Ltda. |
2016
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
|
Serviços de correios |
Empresa brasileira de Correios e Telégrafos |
|
|
Vigilância armada e desarmada |
Front Serviço de Segurança Ltda. |
|
|
Transporte aéreo de encomendas, cargas de materiais e equipamentos, pelo sistema porta a porta, compreendendo aproximadamente 20.564 kg/ano, em todo o território nacional. |
Rhana Carga Internacional Ltda. - EPP |
2015
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
|
Serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de sim-cards (chips) devidamente habilitados para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional e internacional, em todos os etados da federação, enviar e receber mensagens de texto (SMS) e acessar internet |
Telefonica Brasil S/A |
|
|
Transporte de passageiros e serviço de courrier, com locação de veículos e motocicletas, incluindo condutores, combustíveis, manutenção da frota, seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço |
Multiamerican Serviços Ltda. - EPP |
|
|
Atualização do software Orquestra com seus serviços de manutenção técnica evolutiva, preventiva e corretiva e a transferência para garantia de continuidade de sistemas computacionais finalísticos |
SML Consultoria e Tecnologia em Informática Ltda. |
|
|
Serviços telefônicos de discagem direta gratuita - DDG, na modalidade 0800, e serviço telefônico fixo comutado - STFC, para chamadas originadas por empresa de call center |
Algar Telecom S/A |
|
|
Execução de seguro de riscos |
Aliança do Brasil Seguros Ltda. |
|
|
Coleta de lixo extraordinário e de resíduos ambulatoriais |
Ultrasol Ambiental Ltda. EPP |
|
|
Manutenção preventiva, preditiva e corretiva de elevadores. |
Elevadores Otis Ltda. |
|
|
Fornecimento parcelado de gases e substâncias químicas a serem fornecidas aos labortatórios da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial |
White Martins Gases Industriais Ltda. |
2014
| Contrato | Objeto simplificado | Razão social da contratada |
|---|---|---|
|
Publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e de demais matérias de interesse do Inmetro |
Imprensa Nacional |
|
|
Elaboração de projeto completo de engenharia em nível executivo, visando construção de edifício destinado ao laboratório de escalonamento de fármacos e microorganismos |
Inplenitus Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras |
|
|
Operação de mesas telefônicas |
Kantro Serviços Terceirizados Ltda |
|
|
Assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva predial em equipamentos e sistemas |
Eletrodfata Engenharia - Eireli |
|
|
Fornecimento sob demanda de água mineral natural, potável, sem gás |
Unidas Mineração, Indústria e Comércio Ltda - EPP |